YAPIM İŞİ PROTOKOLÜ
Protokol No:
Tarih: .../.../.....
Taraflar:
- İşveren:
- Adı/Ünvanı:
- Adresi:
- Vergi Dairesi:
- Vergi Numarası:
- Yetkili Kişi:
- Unvanı:
- Yüklenici (Müteahhit):
- Adı/Ünvanı:
- Adresi:
- Vergi Dairesi:
- Vergi Numarası:
- Yetkili Kişi:
- Unvanı:
Madde 1 - Konu:
İşbu protokol, işveren ile yüklenici arasında [Proje Adı] projesinin yapımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Madde 2 - İşin Kapsamı:
- Yüklenici, işbu sözleşme kapsamında aşağıdaki işleri yapmayı kabul ve taahhüt eder:
- [Yapılacak işlerin detaylı listesi (örneğin, hafriyat, temel, kaba inşaat, ince işler, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, boya, badana vb.)]
- [İşin yapılacağı yerin adresi ve varsa pafta, ada, parsel bilgileri]
Madde 3 - İşin Süresi:
- İşin başlama tarihi: .../.../.....
- İşin bitiş tarihi: .../.../.....
- Gecikme halinde uygulanacak cezalar: [Gecikme cezası miktarı ve hesaplama yöntemi (örneğin, günlük veya haftalık gecikme cezası)]
Madde 4 - Bedel:
- İşin toplam bedeli: ... TL (KDV dahil/hariç)
- Ödeme planı:
- [Ödemelerin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı (örneğin, hakediş bazında, belirli aşamaların tamamlanması karşılığında vb.)]
- [Her ödemenin tutarı]
- Fiyat farkı: [Varsa, fiyat farkı hesaplama yöntemi (örneğin, TÜFE, ÜFE, inşaat malzemeleri endeksi vb.)]
Madde 5 - Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:
- [İşverenin yükümlülükleri (örneğin, işyerini hazırlamak, projeleri ve belgeleri temin etmek, ödemeleri zamanında yapmak, işin denetlenmesi vb.)]
- [Yüklenicinin yükümlülükleri (örneğin, işleri sözleşmeye uygun olarak yapmak, iş güvenliği tedbirlerini almak, gerekli izinleri almak, işçilik ve malzeme kalitesinden sorumlu olmak vb.)]
Madde 6 - Garanti:
- İşin garanti süresi: ... yıl
- Garanti kapsamı: [Garanti kapsamındaki işler ve malzemeler (örneğin, yapısal kusurlar, tesisat arızaları vb.)]
Madde 7 - Sigorta:
- [İşyeri, iş kazası, mesleki sorumluluk sigortaları vb. hangi tarafın yaptıracağı ve hangi riskleri kapsayacağı belirtilir.]
Madde 8 - Cezai Şartlar:
- [Gecikme, eksik iş, ayıplı iş vb. durumlar için uygulanacak cezai şartlar belirtilir.]
Madde 9 - Fesih:
- [Sözleşmenin hangi durumlarda ve nasıl feshedileceği belirtilir.]
Madde 10 - Uyuşmazlıkların Çözümü:
- İşbu protokolden doğabilecek her türlü uyuşmazlık, ... Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nde çözümlenecektir.
Madde 11 - Yürürlük:
- İşbu protokol, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Tarafların İmzaları:
İşveren: Yüklenici:
(İmza) (İmza)
Ekler:
- [Proje çizimleri, teknik şartname, keşif özeti, iş programı vb. ekler eklenebilir.]
Önemli Notlar:
- Bu örnek bir yapım işi protokolüdür. Tarafların özel durumuna ve ihtiyaçlarına göre bir avukat tarafından yeniden düzenlenmelidir.
- Protokolün noter huzurunda imzalanması tavsiye edilir.
- Yapım işi, ilgili mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.